视频:甲方不按合同付工程款 甲方不按合同付工程款导致工程延期追究乙方

鞍山建设工程律师2022-11-14 08:13:49

甲方不按合同付工程款 甲方不按合同付工程款导致工程延期追究乙方

甲方以没按合同工期为由不付工程款对吗?

甲方不按合同付工程款可先协商,如果协商不成,可向工程所在地的人民法院起诉。
一般的诉讼时效是三年,一定要在诉讼时效内起诉,超出诉讼时效,可能会失去胜诉权。起诉的条件是,原告是案件的直接利害关系人或是合法权益受到侵犯的人。有明确的被告。是谁侵犯了你的合法权益,就应当以谁为被告。有具体的诉讼请求、事实与理由。
法院诉讼的程序如下:
1、当事人提起民事诉讼。
2、符合下列条件的法院受理立案,原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织,有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实、理由,人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖;
3、法院受理后在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告,被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。
4、法院安排开庭审理;
5、法院作出判决。须有具体明确的要求,法院才能进行审理判决。
【鞍山建设工程律师为您整理法律依据如下】
《中华人民共和国民事诉讼法》
第八条民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件,应当保障和便利当事人行使诉讼权利,对当事人在适用法律上一律平等。

乙方不支付工程款给施工人员,甲方怎么处理

甲方不付工程款的处理方法:如果合同没有约定支付工程款项,则甲方的行为属于违约,可以起诉甲方,主张甲方承担违约责任。违约责任的证明标准比较低,比较有胜算。起诉时间一般需要三到六个月,起诉是乙方维护自身合法权益的唯一有效的法律途径。为了保障顺利施工,甲方应当做好以下施工准备与协助工作:办理用地、规划、建设等审批手续,使乙方具备施工条件;为乙方提供施工所需的水、电、道路,平整施工场地;向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料;组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底:协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等保护工作。如果甲方未按约定完成上述准备和协助工作,很可能导致工期延误或给乙方造成损失,针对此种情况,乙方应当提出顺延工期的要求,记得要形成书面签证文件,以避免后续产生的工期纠纷,同时还可以要求甲方赔偿损失。未给乙方提供必要的施工条件许多建设工程施工合同,双方会约定由甲方提供原材料、场地、设备、技术资料等必要的施工条件。
鞍山建设工程律师温馨提醒:如果甲方未提供或未按约定时间和要求提供这些条件,应当承担不履行、不适当履行或迟延履行的违约责任,赔偿乙方损失,同前一点一样,乙方也可以一次为由主张顺延相应工期。未及时组织工程竣工验收工作乙方完成建设工程的施工之后,甲方应当及时组织设计单位、施工单位,监理单位按照国家规定和合同约定的质量检验标准进行工程竣工验收。鞍山建设工程律师为您整理法律依据如下:《民事诉讼法》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

声明:《甲方不按合同付工程款 甲方不按合同付工程款导致工程延期追究乙方》一文由51律师(m.lvshiweituo.com)注册用户鞍山建设工程律师自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可发邮件到81156344@qq.com处理!

标签: 鞍山建设工程律师

相关推荐

最新推荐

最近更新

一周热门

推荐专题