导读：7前娄底友ask8617下载了钢结构工程承包合同1前高新区友ask2271下载了钢结构工程承包合同15前云阳县友ask7664下载了钢,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲方将钢结构车间(四个车间)基础工程承包给,在人们愈发重视契约的社会中越来越多的场景和场合需要用到合同合同能够促使双方正确行使权力严格履行义务。下面由开封合同纠纷律师为您介绍钢结构工程承包合同相关法律知识，希望能够帮助到您。

钢结构工程承包合同范本免费下载

钢结构工程是当前建筑行业最常见的结构形式。那么你知道钢结构工程 承包合同 应该怎么写吗?一般要注意些什么?不清楚的话，下面是我为大家准备的钢结构工程承包 合同范本 ，仅供参考!

钢结构工程承包合同1

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、 工程承包范围：

承包范围：

三、 合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数：

四、 质量标准

工程质量标准：

五、 合同价款：

金额(大写) 元(人民币)

六、 组成合同的文件

1、 标准、规范及有关技术文件

2、 图纸

3、 工程量清单

4、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

十、 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 后生效。

发包方(公章)：承包方(章)：

钢结构工程承包合同2

总承包单位：

分包单位：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第1条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程面积：钢结构部分 平方米

1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程

1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容

开工日期： 竣工日期：

总日历日期： 日历天

质量等级：合格

合同价款： 万元

乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全 措施 、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

第2条 合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成：

1、工程承包合同;

2、工程补充合同;

3、工程设计变更;

4、工程联系单;

5、工程签证

第3条 合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。

适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

《钢结构工程施工及验收规范》及 其它 政府的规定

第4条 图纸

甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。

图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

第5条 甲方驻工地代表

甲方委派 同志为驻工地代表

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

第6条 乙方驻工地代表

乙方委派 同志为驻工地代表

乙方委派 负责现场施工

上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第7条 甲方工作

甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

甲方负责进行脚手架的配合工作。

甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。

甲方负责按合同支付工程款。

第8条 乙方工作

乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工 通知书 。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。

乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。

乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第9条 进度计划

乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。

第10条 工期提前和延误

本工程甲方标书要求总工期为 天。

本工程乙方如按75天完成，甲方给予 万元人民币的奖励。

如乙方不能在75天内完工，则给予 万元人民币的处罚(付款 方法 及细则另见合同补充) 工期延误是指：

(1) 外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

(2) 因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出 报告 ，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。

(3) 非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。

第11条 检查和返工

在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。

乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。

第12条 工程质量等级

本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

第13条 隐蔽工作验收

隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

第14条 合同价款及调整

本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。

第15条 工程预付款、工程款支付及结算

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。

工程款支付，工程款分四阶段支付

(1) 工程开工前，支付备料款 万元

(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

(3) 工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;

(4) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;

(5) 竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。

(6) 预留保修金在保修期后无息返还。

第16条 材料供应

本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

第17条 竣工验收

工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套

乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。

工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

第18条 保修

保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限：自竣工验收通过之日起一年。

在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的 修理 由甲方支付费用。

有关保修细则，双方另定协议。

第19条 争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第20条 违约

如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第21条 安全施工和文明施工

乙方应严格执行上级有关部门的 安全生产 规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工 教育 。

乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第22条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第23条 合同的生效和终止

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

甲方(盖章)地址：法定代表人日期

乙方(盖章) 地址： 法定代表人 日期

钢结构工程承包合同3

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第1条 工程概况

1.1 工程名称： 海关大楼西北侧车棚

1.2 工程地点： 海关大楼西北侧

1.3 工程面积：

1.4 工程内容： 钢结构车棚制作安装

1.5 承包范围：

开工日期： 20_-9-25

竣工日期： 20_-10-25

质量等级： 合格

合同价款：

乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。

安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

第2条 合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成：

1、工程承包合同;

2、工程补充合同;

3、工程设计变更;

4、工程联系单;

5、工程签证

第3条 合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。

适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：

《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

第4条 图纸

由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。

第5条 甲方驻工地代表

甲方委派 同志为驻工地代表

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

第6条 乙方驻工地代表

乙方委派 驻工地代表

乙方委派 负责现场施工

上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第7条 甲方工作

1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

2、甲方负责按合同支付工程款。

3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。

第8条 乙方工作

乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。

第9条 进度计划

按双方协商的工期要求施工。

第10条 工程预付款、工程款支付及结算

甲乙双方约定： 。

第11条 保修

保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限： 。

在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

有关保修细则，双方另定协议。

第12条 争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第13条 违约

如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第14条 安全施工和文明施工

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第15条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第16条 合同的生效和终止

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第17条 合同份数

本合同一式四份，双方各执二份。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

地址： 地址：

法定代表人 法定代表人

日期 日期

标准版钢结构工程承包合同3篇相关 文章 ：

★ 钢结构工程承包合同书3篇

★ 钢结构工程承包合同范本3篇

★ 标准版工程承包合同范本3篇

★ 简单钢结构工程承包合同范本3篇

★ 钢结构工程承包合同协议书范本3篇

★ 建设工程承包合同简易范本3篇

★ 5篇实用钢结构工程承包合同范本

★ 标准版个人工程承包合同范本3篇

★ 标准版安装承包合同3篇最新

★ 标准版维修工程承包合同3篇

钢结构工程承包合同协议书范本

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我精心整理的个人承包钢结构合同，欢迎阅读与收藏。

　　个人承包钢结构合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将钢结构工程委托乙方加工制作为保质按期顺利完成，经双方协商达成以下条款以便双方信守。

　　一、工程名称：钢结构车间

　　二、加工形式：包工包料

　　三、加工范围：钢柱、钢梁、天车梁、C钢。所有构件刷灰防锈漆一遍。(以图纸为依据)

　　四、工程总造价整(小写元)开票方式含税。详细数据见报价单。

　　五、工程质量：根据甲方提供数据及设计方案，乙方制图，甲方审定签字认可，本工程按照工程质量验收规范在乙方厂内验收。一切数量尺寸均以图纸为准。

　　六、双方责任：乙方按甲方提供各种数据及部件加工生产不包括运输及其它有关事项，如甲方提出特殊要求，乙方按实际造价收费。

　　七、加工期限：

　　八、结算方式：工程预付款为元整(小写元)，作为定金用于开工费用，余款元整(小写元)，由本工程全部完成验收合格提货时一次付清。本工程不留质量保证金，质量以验收合格为准。

　　九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十、双方纠纷：如双方发生纠纷意见，由河北省张家口市仲裁委员会协商解决。

　　甲方(公章)乙方(公章)

　　甲方签字：

　　日期：

　　个人承包钢结构合同 篇2

　　委托方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢结构构件加工制作事宜协商一致，订立本合同。

　　第二条：工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.委托方：

　　4.预估构件重量：

　　5.工程内容：

　　第三条：合同范围及签定合同依据

　　1.甲方认可的施工图纸。

　　2.甲方认可的设计变更，补充联系单，图纸会审纪要。

　　第四条：生产(加工)工作内容

　　1.主钢构：

　　2.主钢构除锈处理方式：抛丸除锈。

　　3.防锈底漆涂装要求：

　　4.乙方负责免费装车，甲方负责运输，运输费用由甲方承担。

　　第五条：甲方的权利和义务

　　1.甲方于年月日前向乙方提交生产(加工)用施工图纸套。

　　2.按合同规定的时间、数量、付款方式支付加工费、材料费。

　　3.甲方代表有权监督加工的进度和质量。

　　第六条：乙方的权利和义务

　　1.按时提交加工产品，并经甲方在车间验收合格后方可出厂。

　　2.按国家现行钢结构施工验收规范GB50205-20xx及设计图纸要求进行生产。

　　第七条：加工费及付款方式、时间

　　1.本生产人工费单价为：元/吨。

　　2.材料费单价：本结构原材料按购买时双方核定的市场价格计价。

　　3.工程款支付：预付材料款70%计元(大写：元整)。

　　4.提构件时付清本批钢构件30%的余款。

　　5.重量结算：按理论重量结算;材料损耗按4%计算(损耗不计入加工

　　6.如图纸变更或委托方要求变更，需另追加费用，计费标准按1、2条进行。

　　第八条：生产(加工)期限

　　1.开工日期：以收到甲方全部图纸及材料款到帐后第二天起计算工期。

　　2.工期：天。

　　3.工厂存放期：构件完工之日起免费在厂内存放7天，超出7天每天按产品总价款的5‰收取场地占用费。

　　4.遇到下列情况之一时，生产(加工)产品开工日期及产品交验日期则相应顺延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或无法防止的外因影响时;

　　2)由于甲方的原因影响生产(加工)进度时。

　　第九条：违约责任

　　1.由于产品质量问题，不能满足施工图纸要求时，应由承包方无偿返工或重新提供产品。

　　2.由于委托方提供的图纸不十分正规，在承包方开始生产后仍在修改设计，由此造成的损失委托方应给予承包方相应的经济补偿，并工期顺延。

　　第十条：其它

　　1.产品经甲方验收合格出厂后，由于运输或其它非乙方原因而影响了质量，乙方不再承担责任。

　　2.根据本合同的约定，乙方只对甲方承担其应尽的责任和义务，而不再与第三方发生业务关系，甲方只对乙方承担其应尽的责任和义务，不受第三方的影响。

　　第十一条：附则

　　1.与本合同有关的其它问题，均按《中华人民共和国合同法》的规定执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　2.本合同一式四份，甲方各执二份。

　　3.双方代表签章后，合同生效。

　　委托方：承包方：

　　日期：

　　个人承包钢结构合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

　　一、工程内容：

　　预埋件、主钢结构系统、彩钢瓦、墙面系统、屋面系统、门窗工程的制作安装、油漆、设计费等,。

　　二、承包方式：

　　包工包料、包质量、包工期、包安全

　　三、工期：

　　经甲乙双方协商，本工程从_年_月_日始至_年_月_日结束。如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。

　　四、质量及技术标准：

　　所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。

　　五、双方责任：

　　1、甲方充分说明施工要求，如有变更，及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。

　　2、乙方认真领会施工要求，按要求施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的开封合同纠纷律师为您整理以下法律法规，工程质量确保合格。

　　3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，确保钢材长久使用。

　　六、付款方式:

　　1、本工程钢结构建筑面积：约_平方米，工程总价为_万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，钢结构进场后再付10%，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合同总价3%的质保金除外。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

　　七、安全施工:

　　乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

　　八、开工及延期开工：

　　（1）乙方应按合同约定的工期开工。

　　（2）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。

　　九、工程质量：

　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　2、乙方必须严格按国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表进行中间结构验收。

　　4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

　　十、争议：

　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　日期：

　　个人承包钢结构合同 篇4

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关开封合同纠纷律师为您整理以下法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下：

　　第一条：工程内容和承包范围

　　1、工程内容：

　　2、承包范围：

　　第二条：合同价款及承包方式

　　1、合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。

　　2、承包方式：按工程内容采取包工包料方式。

　　第三条：工期要求

　　本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。

　　第四条：工程款支付及结算

　　工程造价元；车棚钢结构元；地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元，其中钢结构元，泥工元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。

　　第五条：工程质量

　　1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。

　　2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。

　　3、乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。

　　第六条：安全生产、文明施工

　　乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。

　　第七条：甲、乙双方义务

　　1、甲方责任：

　　（1）负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。

　　（2）按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。

　　2、乙方责任：

　　（1）乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。

　　（2）乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违反，工程师有权提出停工或责任乙方返工。

　　工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。

　　（3）乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。

　　第八条：工程验收

　　1、乙方认为工程具备竣工验收条件，通知甲方验收。

　　2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁，甲方提出整改意见，整改完毕后再组织验收。

　　第九条：保修期和最后结算

　　本工程以诚信为本，在保修期内（竣工验收之日起计算）乙方认真履行责任。做到服务周到，随叫随到，保证保修的质量，若乙方不予以配合，甲方有权请他人代为整修，所产生的费用由乙方负责。

　　第十条：附则

　　1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧，双方签订补充协议。

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　________年____月____日

　　个人承包钢结构合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　签约地点：工程地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方达成以下协议：

　　一、工程内容：钢结构屋架和屋面的制作安装等。

　　二、计算方式和价格：甲方总工程约200?，乙方承包以屋面滴水面积计算，每平方85元/?起（不含税价。）

　　三、双方责任：

　　甲方提供施工图纸，如有变更及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地，提供电源、水力，伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。

　　四、付款方式：

　　1、甲乙双方协商日期开工，待工程完毕全部结清工程款。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度造成乙方停工，窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

　　五、安全施工

　　乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范，统一安排。

　　六、开工及延期开工

　　甲、乙双方协商开工，如甲方因原因造成开工延期，甲方必须通知乙方，推迟开工，并相应顺延工期，如甲方未提前通知乙方，给乙方造成损失，由甲方承担。

　　七、工程质量

　　工程质量保修期为一年，如有工程质量，乙方应及时维修。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。

　　本合同一式四份，甲乙双方各持两份，工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。

　　甲方：（签章）

　　乙方：（签章）

　　日期：

　　个人承包钢结构合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程范围及施工内容：

　　1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

　　2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

　　三、技术条件

　　由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

　　四、价格：

　　该合同总价为： 980万 元

　　大写：人民币： 玖佰捌拾万 元

　　五、付款方式

　　合同签订预付 10 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的.合同执行。

　　六、甲乙双方的职责：

　　1、甲方职责：

　　（1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。

　　2、乙方的职责：

　　（1）乙方应严格按照设计的整体要求施工。

　　（2）乙方应严格遵守《JGJ7—91》《GB50205—20_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。

　　（3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

　　（4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。

　　七、工期：

　　乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款20_元整，提前一天奖励1000元。

　　八、奖惩

　　1、甲方违约

　　（1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

　　（2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款

　　第33条第3款执行。

　　（3）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。

　　2、乙方违约

　　（1）由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。

　　（2）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

　　（3）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。

　　九、验收

　　乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《JGJ7—91》及《JGJ78—91》7天内进行验收，否则视为合格。

　　十、其他

　　1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　2、未尽事宜，协商解决。

　　3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

　　4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。

　　5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。

　　6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　日期：

　　个人承包钢结构合同 篇7

　　发包方：

　　承包方：

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：

　　建筑面积：工程内容：屋面檩条、墙面檩条、屋面板、墙面板、门、窗、天沟、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、承包方式、单价及付款方式

　　1、屋面、墙面、门窗、檩条及天沟，按400元/T计算。

　　2、屋面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，11元/m2。

　　3、墙面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，13元/m2，包括门窗、雨棚。

　　4、落水管安装，按6元/m计算。以上按实际工作量结算。

　　5、付款：作业队进入工地开始安装，付5000元进场费，其余按照接点按工作总量的80%付款。

　　三、工程质量、安全责任

　　1、乙方必须确保承包范围内的质量要求（按图施工），如未达要求返工，乙方自行承担，并接受甲方代表的监督，目标合格。

　　2、乙方一定要遵守甲方制订的各项安全规章制度，杜绝一切伤亡事故，如发现隐患及时整改，出了事故乙方自己承担。

　　3、甲方不能及时提供材料，导致乙方停工等损失由甲方负责。如乙方原因造成停工、延误工期，按总价的0.5%/日予以处罚。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

声明：《钢结构工程承包合同》一文由51律师（m.lvshiweituo.com）注册用户开封合同纠纷律师自主发布上传，不代表本站观点，版权归原作者本人所有，转载请注明出处，如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题，可发邮件到81156344@qq.com处理！